招标热搜公告=哈尔滨市2024年老旧小区改造补报项目EPC工程总承包（第一标段）-香坊区-一片区改造施工项目工程女儿墙金属压顶专业分包招标公告

招标热搜公告=哈尔滨市2024年老旧小区改造补报项目EPC工程总承包（第一标段）-香坊区-一片区改造施工项目工程女儿墙金属压顶专业分包招标公告 项目所在地区:黑龙江省 一、招标条件 本哈尔滨市2024年老旧小区改造补报项目BPC工程总承包(第一标段)-香坊区-一片区改造施工项目工程女儿墙金属压顶专业分包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金87万元，招标人为黑龙江省建工集团有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1项目名称:哈尔滨市2024年老旧小区改造补报项目EPC工程总承包(第一标段)-香坊区-片区改造施工项目工程女儿墙金属压项专业分包: 2.2项目地点:哈尔滨市香坊区军民街仁和家园小区: 2.3计划工期:159日历天(具体以甲方通知为准): 2.4招标内容:哈尔滨市2024年老旧小区改造补报项目EPC工程总承包(第一标段)-香坊区--片区改造施工项目工程女儿墙金属压顶专业分包工程女儿墙金属压项专业分包施工(具体内容详见清单): 2.5质量标准:符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准: 2.6控价为:870000.00元: 2.7标段划分:本工程不划分标段。 3.投标人资格要求 3.1投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的业执照、开户证明(开户许可证或其他开户证明材料): 3.2本次招标要求潜在投标人具备建设行政主管部门领发的建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)及以上资质，且同时具有有效的安全许可证。并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力: 3.3本次招标要求潜在投标人拟派的项目经理具备建筑工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未承担其它任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作: 3.4投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员家名制管理办法》(黑建规(2026)3号)文件规定，以不低于文件规定的标准数量配备项目管理机构人员， 否则其投标将被否决。 3.5投标人及其法定代表人、拟派项目经理近3年不得有行贿犯罪记录(近3年指2022年01月01日至公告发布日之后)，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形)，否则将被拒绝投标。[投标人应自行通过“中国裁判文书网"(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询]:3.6投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得被列入失信被执行人名单，否则将被拒绝投标(已被解除限制参与招投标活动惩戒的除外)。[投标人应自行通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)进行查询，查询日期须为公告发布之日后]: 3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，或者未划分标段的同一招标项目投标; 3.8本次招标不接受联合体投标; 3.9本招标项目采用资格后审的资格审查方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。 4.获取招标文件 4.1凡有意参加投标者，请于2026年07月08日至2025年07月14日(法定节假日除外)，每日上午8:30时至11:00时，下午14:00时至17:00时(北京时间，下同)获取招标文件，逾期不予受理:4.2招标文件售价500元(现金)，售后不退。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间及开标时间:2026年07月28日09时30分 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 注：邮件发送(公司名称+联系人电话+项目名称)获取登记表 联系人：徐先生 手 机：18519272310 邮 箱：zbgstb88@163.com